Договор на установку кондиционера образец бланк

Содержание

Договор на установку кондиционера образец с юридическим лицом

Договор на установку кондиционера образец бланк

Терентьев Богдан

Договор на монтаж и установку кондиционеров. Договор на монтаж и установку кондиционеров – документ, четко определяющий сроки выполнения работ, стоимость, оговаривает месторасположение блоков климатической системы.

Нередко требует дополнения в виде разрешения компетентных органов на установку внешнего блока на фасаде здания, имеющего культурную, архитектурную, историческую ценность. ДОГОВОР № г. Москва « » 2014 г.

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _, действующей на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу кассетных кондиционеров в количестве .

Договор на монтаж, установку кондиционеров

Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарных мероприятий и охране окружающей среды в объемах, необходимых для производства работ по настоящему Договору. 4.1.5. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а при завершении работ — окончательную, уборку строительной площадки в объеме работ по настоящему Договору. 4.1.

6. Вывезти в срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных по Договору работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь.
4.1.7. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в срок до дней или в сроки, согласованные с Заказчиком. 5. Сдача и приемка работ 5.1.

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на по причинам, не зависящим от Заказчика; — систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на ; — . 10.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях: — финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ; — остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ; — . 10.3.

Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.
11. Прочие условия 11.1.

Договор на поставку и монтаж кондиционеров

Внимание Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества. 5.2.

Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3.

Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ.
6.

Сроки выполнения работ 6.1. Дата начала выполнения работ » » , дата окончания выполнения работ » » . Подрядчик обязуется начать работы в течение дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты. 7. Ответственность сторон 7.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.

7.2.
Назначить Рабочую комиссию для приемки выполненных работ в течение , с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче, а также организовать работу этой комиссии в соответствии со СНиП. 3.1.4.

Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, в размерах, установленных в пункт 2.1 настоящего Договора. 4. Обязательства Подрядчика 4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 4.1.1.

Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии со СНиП. Сдать Заказчику работы в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта. 4.1.2. Совместно с Заказчиком подписывать акты о приемке работ.

4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами. 4.1.4.

Договор на установку кондиционера образец бланк

Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на по причинам, не зависящим от Заказчика; — систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на ; — . 10.2.

Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях: — финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ; — остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ; — . 10.3.

Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.

11. Прочие условия 11.1.

Not found

Договором возможно урегулировать ситуацию, в которой заказчик по любым причинам отказывается от выполнения исполнителем данных работ. В таком случае, как правило, заказчик обязан возместить понесенный ущерб в полном размере. 6. В договоре важно указать гарантийные сроки, а также варианты исправления данных дефектов.

7.

Назначить Рабочую комиссию для приемки выполненных работ в течение , с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче, а также организовать работу этой комиссии в соответствии со СНиП. 3.1.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1.

настоящего Договора, в размерах, установленных в пункт 2.1 настоящего Договора. 4. Обязательства Подрядчика 4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 4.1.1.

Важно Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии со СНиП. Сдать Заказчику работы в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта. 4.1.2. Совместно с Заказчиком подписывать акты о приемке работ. 4.1.3.

Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами. 4.1.4.

Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором. 7.3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки. 8.

Обстоятельства непреодолимой силы 8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.

Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков. 7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним Актом, а в случае неявки Исполнителя — односторонним. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет, если он не докажет, что они произошли вследствие износа или неправильной эксплуатации. 7.4.

В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания указанного в п. 7.

3 Договора Акта, от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.

Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором. 7.3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.

Источник: http://alishavalenko.ru/dogovor-na-ustanovku-konditsionera-obrazets-s-yuridicheskim-litsom/

Рамочный договор на монтаж кондиционеров

Договор на установку кондиционера образец бланк

В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации. 11.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 11.3.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 12. Вступление Договора в силу 12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 12.2.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 13.

                                      договор №

Внимание Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на по причинам, не зависящим от Заказчика; — систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на ; — . 10.2.

Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях: — финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ; — остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ; — . 10.3.

Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне. 11. Прочие условия 11.1.

Важно Гарантии Подрядчик гарантирует: 9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом.
Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 10. Расторжение Договора 10.1.

Договор продажи и установки кондиционеров образец

Договор на установку кондиционера образец бланк

Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества. 5.2.

Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3.

Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ. 6. Сроки выполнения работ 6.1. Дата начала выполнения работ » » , дата окончания выполнения работ » » .

Подрядчик обязуется начать работы в течение дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты. 7. Ответственность сторон 7.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ. 7.2.

Договор на продажу, поставку кондиционеров

Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду. Статья 6. ФОРС-МАЖОР 6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия. 6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

6.3.

Договор №

В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ. 7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору 8.2.

При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

8.5.

Образец договора на поставку и монтаж кондиционеров

Специалисты по монтажу заняты гораздо меньше, чем 8 часов в сутки. И многие во время «окон» в рабочем графике готовы поработать дополнительно.

Примерное финансовое обоснование подобной бизнес-идеи выглядит следующим образом:

  • Инструмент – $1650.
  • Образцы кондиционеров для демонстрации покупателям – $3300.
  • Оборудование офиса – $1700 (включая мебель, связь, оформление и покупку оргтехники).
  • Продажа кондиционеров – $650 за единицу.
  • Сервисное обслуживание одного кондиционера – $65 в год.
  • Аренда офиса в 10-15 кв.м. – $250 — $500.
  • Заработная плата менеджеру продаж – $500.
  • Расходы на связь – $100.
  • Реклама – $500 — $650.
  • Услуги монтажников – $100 за 1 установку.
  • Себестоимость кондиционера – $250 — $350.
  • Налоги – $330.
  • Постоянные расходы – $2100.
  • Валовой доход от продажи и установки 1 кондиционера – $230.
  • Продажи (во время сезона) – 15 штук/месяц.

Чтобы начать бизнес по продаже и установке кондиционеров, требуются минимальные стартовые вложения в размере около $15 000. Данная сумма включает в себя следующие пункты:

  • Инвестиции (инструмент, образцы, оборудование) – $6650.
  • Постоянные расходы (минимум на два месяца) – $4200.
  • Деньги на закупку 10 кондиционеров – $3350.
  • Непредвиденные расходы – $800.

Примерная окупаемость бизнеса составит около полугода, что можно рассчитать из приведенных выше данных.

Однако если учесть сезонность бизнеса и открыть фирму в феврале-марте, Вы повысите вероятность того, что бизнес окупится за один сезон. Если Вы решили открыть ателье по пошиву одежды, то, прежде всего, необходимо определиться с его специализацией.

Стартовые вложения в открытие небольшого ателье составят около $15 000. Для открытия бизнеса по переработке пластиковых бутылок вовсе не обязательно строить крупное предприятие.

Стартовые вложения составят около $17 000. Бизнес по пошиву спецодежды отличается от бизнеса в других сферах во многих отношениях.

Минимальные стартовые вложения в открытие производства составят около $15 000.

Договор купли продажи кондиционеров

Наша компания осуществляет установку кондиционеров в Москве и Подмосковье по выгодным ценам.

  • Позвонить нам по телефону 8(495)648-63-85
  • Договориться о вызове мастера на удобный для вас день и время
  • Мастер приедет к вам на дом в оговоренное время и произведет все работы

Москва Вольная ул.

В современном мире договор купли-продажи не утрачивает своей значимости. Договор купли-продажи каждодневно применяется как предпринимателями в своей деятельности, так и обычными гражданами в повседневной жизни. Устав предоставляет простое определение договорного соглашения.

Чаще всего, права и ответственность есть у обеих сторон. Любой волен заключать контракт с кем угодно, и на каких угодно требованиях.

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

Предмет договора; Сроки и условия поставки и монтажа; Сумма и порядок расчетов; Упаковка, сертификаты и гарантия; Ответственность сторон; Форс-мажорные обстоятельства; Споры и арбитраж; Прочие условия; Реквизиты сторон.

_________________________________ .

именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________ ______________________________.

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера

Покупка и продажа кондиционера осуществляется путем оформления типового договора купли-продажи оборудования.

Чтобы правильно составить договор, следует проконсультироваться по данному вопросу с опытным юристом.

Договор включает в себя следующие данные: Выделяя важные условия документа, то сюда принято относить, как договор, так и цену.

Первый пункт, как правило, посвящается предмету сделки, а именно – кондиционеру. Поэтому следует внимательно и детально прописать все характеристики, сведения о кондиционере. Второй пункт не менее важен, он прописывает цену на оборудование.

Помимо суммы нужно прописать и особенности оплаты, ведь это может быть рассрочка платежа, предоплата.

Сюда нельзя не отнести и сроки, тип оплаты.

В тех случаях, когда договор предусматривает монтаж или иные работы, то следует определить их стоимость.

Важно понимать, что если будут нарушены те или иные пункты договора, то в будущем и покупатель и продавец могут столкнуться с лишней головной болью.

Все это и ведет к тому, что важно оформлять договор правильным образом, учитывая все его аспекты.

Типовой образец договора купли-продажи бытовой техники. Как выглядит договор купли-продажи компрессора, смотрите тут.

Когда будут учтены все существующие моменты, можно будет избежать в будущем лишних проблем.

Естественно каждая сторона сделки, должна внимательно ознакомиться со своими обязанностями, теми условиями, которые указаны в договоре. Когда будут заполнены все пункты договора, то сделку можно считать завершенной. Физические лица ставят подпись, а юридические лица обычно имеют собственную печать.

Что касается нотариального заверения, то по закону оно не требуется, но если этого желают участники сделки, то заверить соглашение можно у нотариуса.

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ 7.1.

  • Образец типового договора купли-продажи кондиционера
  • Существенные условия договора купли-продажи кондиционера
  • Дополнительные условия по договору купли-продажи кондиционера

Договор включает в себя следующие данные:

  • следует указать сведения о продавце оборудования, это касается и покупателя.

Договором возможно установить форму, валюту и сроки оплаты. Оговорить предоплату выполнения услуг, либо оплату работы частями.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

Сторонами оговариваются и вносятся в договор: Сделкой предусмотрены форс-мажорные обстоятельства, а также обязанности сторон.

Положения, которые не предусмотрены данным договором, регулируются Гражданским Законодательством РФ.

Согласно условиям сделки, участники сделки не могут передавать свои обязанности третьим лицам, не получив на то письменного согласия второй стороны.

Договор составляется в двух, одинаковых по силе экземплярах, и вступает в силу после двустороннего подписания. Необходимым условием является достоверное внесение сторонами своих юридических адресов и банковских данных.

Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров (заполненный бланк) 1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование. 1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: .

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях. 4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком. 4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни.

Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочих дня до начала проведения конкретных работ.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения. 6.1.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ. 6.2.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.

в установленном порядке. 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора. 8.1.

Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ. 8.2.

Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.2. Договор составлен в двух экземплярах.

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-prodazhi-i-ustanovki-kondicionerov-obrazec-42907/

Договор на монтаж кондиционера образец

Договор на установку кондиционера образец бланк

13. Инфо Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на по причинам, не зависящим от Заказчика; — систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на ; — . 10.2.

Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях: — финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ; — остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ; — .

yurburo61.ru

10.2.

Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества. 5.2. Приемка результата выполненных

Рамочный договор на монтаж кондиционеров

Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком.

Внимание Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет.

Договор на монтаж кондиционеров образец

Комната, из нее выход на балкон, комната 12 кв.

Образец договора на поставку и монтаж кондиционеров. В разделе можно скачать образцы и бланки всех видов договоров технического обслуживания с рекомендациями по. Смета установку окон ПВХ Ремонт сервисное сервисное обслуживание область Образец договора на установку.

Договор на установку, монтаж и обслуживание кондиционера образец

. Смета на монтаж кондиционеров в форматах грандсмета и.

Коммерческое предложение по техническому обслуживанию и монтажу систем кондиционирования и. При монтаже кондиционеров в сервисном центре Конвент в Москве обязательной процедурой является заключение. Компании выполняющей монтаж кондиционеров очень удобно иметь готовый бланк договора на монтаж кондиционера пустая форма, в бумажном виде и.

Источник: http://vnik46.ru/dogovor-na-montazh-kondicionera-obrazec-13936/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.